关于安装承包合同范文合集7篇
在当今不断发展的世界，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的安装承包合同7篇，希望对大家有所帮助。
安装承包合同 篇1甲 方：康乐镇人民政府 乙方：民胜广告
甲方因需要向乙方购臵一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
1、工程慨况及内容：
1）工程地点：康乐镇文化服务中心；
2）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；
3）工期： 20xx年4月19日至20xx年4月24日。
4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；
5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；
6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。
7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；
8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。
2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修
一 年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
……此处隐藏12739个字……方没有尽到合同中规定的责任(第四条)，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，影响施工以及造成停工
的，因此导致的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应当作出书面文件告知乙方，该文件为合同附件。与此同时，以上新要求所导致的以下情况，由甲方负责，并及时支付乙方相关费用：
(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加，相应要增加的工程款;
第九条违约责任:
1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的，向甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的，向乙方支付违约金;
3、如甲方未及时支付工程款，拖延三日以上，乙方有权停工，所造成的工期延误或其它后果，均由甲方承担;
4、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的
第十条商业秘密:
设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一条补充条款:
1、2、3、
第十二条争议解决：如双方发生争议，双方协商，协商不成，到乙方所在地的人民法院解决。
第十三条 本合同未尽事宜双方协商，本合同一式四份，甲乙各执两份.
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
