【精华】买卖合同模板锦集8篇
随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的买卖合同8篇，欢迎大家分享。
买卖合同 篇1
售车方（甲方）： 身份证号：
户籍所在地：
购车方（乙方）： 身份证号：
户籍所在地：
甲方将自己所有的一辆 色 牌汽车（车牌号： ，发动机号： ，车架号： ，行驶证登记人：）于20xx 年1月 日转让给乙方，双方达成交易金额为人民币____万__千__百元整（￥_.00），经双方协商，达成以下一致协议：
（一）自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车所有权归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。
（二）该汽车自本协议注明的转让日期（时间）以后，所出现的一切问题（损坏、维护修理或被盗）与售车方（甲方）无关。
（三）该汽车自本协议注明的转让日期日期（时间）以后，购车方（乙方）使用时如发生交通意外而产生的人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与售车方（甲方）无关；
（四）该汽车自本协议注明的转让日期（时间）以后，购车方（乙方）使用时如发生交通意外造成人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与售车方（甲方）无关；
（五）该汽车在本协议注明的转让日期（时间）之前，售车方（甲方）使用时如发生交通意外造成人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与购车方（乙方）无关；
（六）售车方（甲方）向购车方（乙方）提供该车辆的一切真实、有效、合法的手续、票据和证件。
（七）该车以后办理年审、保险等事宜由乙方承担。
（八）该协议书一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订时间20xx年 月 日，时间： ： ：，双方签字后即时生效，双方均不得违背以上各条款。
（九）附双方身份证复印件各一份。
售车方（甲方）签字： 购车方（乙方）签字：
联系电话： 联系电话：
签订日期：20xx年__月 日 签订日期：20xx年__月 日
买卖合同 篇2
日期：______________
中国____________________公司（以下简称卖方）和____________________（以下简称买方）双方经过友好协商，同意按照以下两部分条款签订本合同：
一、商品品名：______________________________
二、数量：____________________吨
三、规格：______________________________
四、价格：本合同各交货期的具体价格原则上与____________________号合同，同一交货期有效的价格一致。
五、交货期
_________________年
第1季度__________吨
第2季度__________吨
第3季度__________吨
第4季度__________吨
上述各季度的装船月份由买方选定，但应在各季度前月15日以前通知卖方。
六、装船口岸：____________________港。
七、目的口岸：____________________港口。
八、付款条件：买方应于货物装船前_______天，按本合同第二部分第三条①款双方商定的装船数量及期限，通过双方同意的银行开出以中国化工进出口公司山东*分公司为受益人的，不可撤销的可转让的，可分割的美元信用证。该信用证凭受益人出具的以开证行为付款人的汇票以及本合同第一部分第九条所规定的各项单据，自提单日起三十天（包括提单日在内），由开证行将货款电汇中国银行。信用证金额应按双方商定的交货数量增开5％。信用证上须证明租船提单可以接受。
九、单据
①卖方在货物启运后，应向议付银行提供下列单据作为议付货款的依据：
A．发票四份；
B．清洁装船提单正本二份；
C．由商品检验局出具的质量检验证书，重量鉴定证书及产地证明书各一份。
②卖方须将上述单据中的清洁装船提单副本二份，随船带交目的港买方
指定的收货人。其余单据副本二份航寄买方。
十、附注
①本合同第一部分各条款尚未规定的事项，应按本合同不可分割的第二部分的各条款以及由双方随时协商后决定的条款履行
②本合同的执行由__________开立信用证。
③本合同项下的数量双方应努力执行，但如买方或卖方在接货或供货方面有困难时，双方对本合同的履行均可不承担责任。
④本合同第一部分以__________两国文字书就正本一式两份，买卖双方各持一份为证。两种文本具有同等效力。
卖方：____________________
买方：______________
地址：____________________
地址：______________
电报挂号：________________
电报挂号：__________
电传：____________________
电传：______________
签订时间：
买卖合同 篇3
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》法律法规的相关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就机动车辆买卖事宜，订立本合同。
自更换任何现有配置。(注：特殊情况附照片);
2、车辆相关凭证：机动车登记证书、保险单、行驶证、车购税本、营运证等原件必须齐全;
第二条 车辆价款及所需材料
1、车辆价款
本合同所含车辆车价款合计为人民币： 元(小写： 元)。
2、甲方须向乙方提供行车证、驾驶证;夫妻双方身份证件、或结婚证，户口本复印件等，双方签字作为凭证。
第三条 车辆的过户、交付及风险承担
乙方应于本协议签订之日起 个工作日内，负责提供本甲方所需的一切款项，甲方将过户所需相关材料免费提供给乙方。甲方负责办理本车过户、转籍手续并积极配合乙方完成过户等相关手续。
在车辆交付乙方之前所发生的所有风险及费用由甲方承担和负责处理;在车辆交付甲方之后所发生的所有风险由乙方承担和负责处理。
第四条 违约责任
1、如乙方擅自更改车辆任何原有配置或未按协议约定时间内交付车辆，甲方有权终止本协议。
2、甲方未按照协议约定返还款项，逾期每月按本车价款总额的 %向乙方支付违约金。
3、因甲方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，甲方需承担一切损失;
4、甲方向乙方提供的有关车辆信息不真实，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的任何损失。
5、任何一方违反协议约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。
第五条 协议争议的解决方式
因本协议发生的争议，由甲乙双方共同协商或调解解决;协商或调解不成的交由乙方所在地人民法院管辖。
第六条 其他
1、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需要变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。补充条款或补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、甲乙双方一致确认下列附件，为本协议不可分割的部分：
3、本协议经双方当事人签字或盖章之日起生效，壹式贰份，双方各执壹份。
甲 方：(签字、盖章) 乙 方：(签字、盖章)
年 月 日
买卖合同 篇4
甲方：
地址： 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方(售车方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方现将 XXXXXXXXXXXX牌 XXXXXXXXXX 型XXXXXXXXXXXX 车
车牌号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
发动机号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
车辆识别代号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 一辆，出售给甲方，经甲乙双方友好协商达成如下协议，共同遵照执行：
1、车辆价款人民币(小写) XXXXXXXXX元整，(大写)XXXXXXXXXXXXXX元整，车辆与价款均于本协议签字之日交付。
2、因双方交易车辆为旧机动车辆，故双方签定协议时对车身及发动机工作状况表示认同，甲方对该车外观及内在质量状况已充分了解。甲方验收后同意购买，在车辆交付完成后，乙方不向甲方承担瑕疵担保责任。
3、自订立本协议之日起，甲方对乙方交车前的违规违章使用车辆造成的一切损失不承担任何责任。
4、自本协议生效、车辆交付之日起，由甲方承担交通违章及其它责任事故造成的一切损失和责任。
5、如该车交付后，甲方转卖该车，此后发生的一切纠纷，赔偿等事宜，均与乙方无关。
6、如双方发生争议，任何一方可向当地人民法院起诉。
7、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。协议自双方签字之日起生效。
甲方：奥利汇银秦皇岛分公司 乙方(售车方)：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日 双方协议签订地点：
买卖合同 篇5
甲方：_________房地产公司
法定代表人：_____________
乙方姓名：_______________
住址：___________________
身份证号码：_____________
甲乙双方经过协商，就乙方向甲方购买房屋的有关事宜，达成如下协议：
1.乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是：
2.上述位置的土地等全部的房地产(住宅)开发手续由甲方出面办理，乙方负责取得相关部门的许可;
3.上述房屋的建筑设计、施工等，在符合甲方现有周边开发项目的规划的前提下，由乙方向甲方提出具体的要求，甲方据此实施;
4.房屋的销售价格为：___________________
支付办法为：________________________
5.有关双方之间的本次买卖，为办理产权登记至乙方名义而必须在形式上另行签定商品房销售合同的，则双方另行签定;
6.有关产权登记的手续由甲方帮助办理，所需税费由__________方承担;
7.本协议书经双方签章后生效，协议书一式贰份，每方各执一份。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
买卖合同 篇6
原告： ，女 ， 族， 年 月 日生， 人, 住
被告：
法定代表人： ，联系电话：
诉讼请求：
1、请求依法判令被告退还所购商品房的`所有款项及支付逾期交房违约金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日，共700天);
2、诉讼费由被告承担。
事实和理由：
原、被告于20xx年7月28日签订《商品房买卖合同》(以下简称：《合同》)，购买被告开发的位于 的商品房，原告一次性交纳购房款355,143元。
《合同》“第八条 交付期限”(详见《合同》第__页)约定：“出
卖人应当在20xx年3月31日前，……商品房交付买受人使用”。至20xx年2月28日，原告未收到被告要求原告办理商品房交接手续的书面通知。
鉴于以上事实，被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止)，依据《合同》“第九条 出卖人逾期交房的违约责任”(详见《合同》第____页)约定：“……自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金”。故被告应支付原告逾期交房违约金24,860元。
原告为维护其合法权益诉至贵院，望贵院判如所请。
此致
_______________区人民法院
具状人：
年 月 日
需准备的立案材料：
1、 起诉状2份
2、 原告身份证复印件1份
3、 被告工商查询卡1张(如法院要求，到萨尔图工商局打印)
4、 商品房买卖合同复印件1份
5、 交纳购房款票据1份
6、 诉讼费421.5元，可能还有其它诉讼费50元。
务必于20xx年3月31日前立案交费。
买卖合同 篇7
买方(以下简称甲方)：
卖方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，在甲乙双方自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 标的
(注：空格如不够用，可以另接。)
第二条 质量标准
甲方应当向乙方出示营业执照、生产许可证、流通许可证、税务登记证、产品检验报告及相关证明。茶叶的卫生指标应符合国家标准。凡明示为：“有机茶”、“无公害茶”、“绿色食品茶叶”、原产地保护名茶的，均应提交认证证明。“有机茶”、“无公害茶”、“绿色食品茶叶”、原产地保护名茶均应当符合相应的标准(注：各项标准以国家有关部门最新颁布的标准为准)。
双方应当将样品封存保管，用于交货时对样验收。
第三条 包装
茶叶包装采用 方式，执行 标准，包装物由(甲方/乙方)提供，包装费由(甲方/乙方)承担。
第四条 交货及运输
交货方式：(乙方提货/甲方送货/甲方代办托运);交货地点： ;交货期限： 年 月 日，或由乙方另行通知;委托 运输公司运输，运输方式： ，运费由方承担。
第五条 销售及结算
乙方应当以(经销/代销/试销)方式对外销售茶叶，结算方式为： 。 第六条 定金
乙方应当在 年 月 日前向甲方支付定金元(不超过总价款20%)。合同履行完毕，定金应当(抵作价款/返还乙方)。定金交付后因乙方违约而解除合同的，定金不予退还;因甲方违约而解除合同的，甲方应当双倍返还定金。第七条 违约责任
1、甲方应当如约提供茶叶，茶叶如不符合质量要求、卫生标准或与样品不一致的，乙方有权要求换货、退货或降级、降价，但应当在收到货物后日内以书面形式通知甲方，否则甲方有权拒绝;因退换货发生的费用由甲方承担。
2、一方迟延交货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款 %的标准支付违约金。 3、关于违约责任的其他约定： 第八条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，可由双方协商或申请调解解决(各级工商行政管理机关或有调解权限的其它行政机关受理合同纠纷调解);也可按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
1、依法向 人民法院起诉; 2、提交 仲裁委员会仲裁。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，( ) 份，具有同等法律效力。
第十条 其他约定事项： 。
卖方名称(章)： 买方名称(章)：
住 所： 住 所：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代表人(签字)： 委托代表人(签字)：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
联系电话： 联系电话：
邮政编码： 邮政编码：
买卖合同 篇8
供方（甲方）： 需方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价
二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运：
1、交货时间：甲方在接受乙方订单后三个工作日内发货。
2、交货地点：
3、交货方式：货到乙方指定交货地点后乙方应组织人员进行验收，乙方指定工作人员 身份证号： 负责货物的签收，上述任意人员在甲方送货单上签字确认的货物数量及金额视为代表甲方。
4、产品装运：货物装车费和运费由甲方负责，卸车由乙方负责，甲方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从乙方的指挥。
三、产品的技术标准
甲方交付产品应符合乙方订单对尺寸的具体要求，质量按相关国家标准执行。
四、产品的验收
1、货到乙方指定的地点后，由乙方按照本合同约定的标准和要求进行外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续，如果发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合格规定的，应即时提出异议，否则，乙方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。
2、乙方在使用中发现产品质量问题（不能在验货中发现的问题），乙方最迟不得自产品收到之日起七日内书面提出异议，甲方在接收到乙方异议后，应在4天内负责处理完毕。乙方未提出书面异议的视为产品符合规定。
五、付款规定
若乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方以欠付款项为基数支付日率为3‰的违约金。
六、其他约定
1、如在甲方供应材料的同时，乙方不得从事其它供货渠道购进木方、模板、材料如下不能按时付款给甲方，都视为违约。甲方不能按时交货给乙方，同视为违约，如违约方给双方造成损失，应付对方总货款10%的违约金。
2、甲、乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，经双方协商或取得有关主管机关证明后终止本合同。
3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，双方应尽量协商解决。协商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼，鉴定费、律师费等相关费用均由败诉方承担。
4、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签名、盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
日期： 日期：
